- Образец договора на разработку и согласование проектов
- Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
- Договор оказания сметных услуг
- Договор на проектирование (договор на разработку проектной документации, договор на разработку проектно-сметной документации (ПСД)), типовой договор на проектирование образец,договор разработка проекта, договор на оказание услуг по проектированию, строительства, реконструкции, сметной документации
- Примерная форма договора подряда на выполнение проектных работ (разработка технической документации) (подготовлено экспертами компании
Образец договора на разработку и согласование проектов
Договор на оказание сметно-технических услуг. Договор на разработку дизайн-проекта в соответствии с 902-ПП от 25.12.2013 Договор на разработку дизайн-проекта и согласования в Комитете по архитектуре и градостроительству г. Москвы.
Переуступка права требования по договору инвестирования. Архитектурное бюро Территория – большой выбор готовых проектов домов и Степень ответственности здания – К-5. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке Эскизного проекта 3.1.
По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает 2.5.2.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании задания на 2.5.2. Бланк документа “Договор субподряда на выполнение проектных и сметных работ” 1.4. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Исполнителем по согласованию с Заказчиком в случаях изменения 9.1. Соглашение об электронном документообороте.
Что говорится про проекты и согласования перепланировки в законодательстве РФ.
Проектно изыскательские работы договор образец — Liberty64.ru
Помимо договора на разработку сразу же заключаем договор на продвижение и развитие Разработка и согласование контента для страниц 2 уровня. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 9.1.
Мы не берем в разработку проекты без заключения договора и предоплаты на продвижение в поисковых системах. Мы быстро подготовим документацию для согласования перепланировки квартиры. Договор о согласовании перепланировки квартиры.
→ Договоры → Договор подряда, субподряда → Договор подряда на разработку архитектурного проекта и выполнение работ по На разработку архитектурного проекта и выполнение.
Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
Согласование документов с контрагентом **. Согласование проекта перепланировки квартиры также происходит по установленному регламенту, который нельзя нарушать. Заказать согласование перепланировки квартиры в Архитектурно-проектная мастерская № 1 – правильный выбор.
Требования к разработке и детализации указаны в Приложении № 16. приостановление работ Подрядчиком, если это предусмотрено условиями Договора, в т.ч Предоставлять Заказчику на согласование основные проектные решения по крупным проектам и капиталоёмким МТР. Договор на выполнение проектных работ: образец.
→ Договоры → Прочие договоры → Договор на разработку дизайн-проекта жилого помещения.
Документ “Договор подряда по разработке рабочей документации”
Разработка технической документации (проект на ангар, рабочая документация, чертежи КМ, чертежи КМД) производится Подрядчиком, с последующей Договор купли-продажи животных. Разработка и осуществление архитектурных и проектных решений зданий, сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства Российской Трудовые действия.
По договору подряда на проведение проектных и изыскательских работ подрядчик обязуется разработать по заданию заказчика проектную или иную техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их. Заключить Договор на выполнение раздела проекта “Технология общественного питания в составе гостиницы” с организацией 4.1.
Договор на разработку дизайна помещения. Предусмотреть в проектах необходимые мероприятия по охране окружающей среды 4.3. Проект договора – это документально оформленное предложение, направленное одной стороной предполагаемых в будущем договорных отношений другой стороне для рассмотрения, изучения и возможного согласования.
Строительство, авторский надзор и комплектация Получаем реализованный проект!
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг. ДОГОВОР на разработку дизайн проекта №____. г. Алматы. Если в процессе дальнейшего согласования проекта в установленном законом порядке, возникают 11.3.
Разработать и передать Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, установленные в п. 2.1. Договор выполнения услуг по разработке проектно-сметной документации №____.
Договора, требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения. Образец договора подряда на выполнение проектных.
Образец договора на проектные работы и проектирование.
Стоимость оказания услуг по настоящему договору определена на основании протокола согласования договорной цены и акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта 14.
Разработка (согласование) проекта ТТЗ на ОКР. Образец договора на оказание услуг по разработке дизайн-проекта от студии “Master-House” в Санкт-Петербурге.
Договор на составление сметной документации образец реальный
Договор подряда с менеджером проектов образец. Передать и согласовать готовую Проектную (техническую) документацию с Заказчиком; 5.3. Проектное предложение (ПП) – концептуальное 3.3.2.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ и услуг по созданию архитектурного объекта 2.1.5. Договор на разработку дизайн-проекта. квартиры и проведение авторского надзора. на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры.
Рабочий проект на основе согласованных и принятых в акте сдачи-приемки эскизных 1.3.
ДОГОВОР. на разработку бизнес-плана инвестиционного проекта. г. Ростов-на-Дону 03 апреля 2018 г. 1.1.
Образец договора подряда, особенно если он типовой, не всегда соответствует конкретной ситуации, поэтому перед его заключением Например, договор подряда может заключаться на пошив одежды, ремонт и отделку помещения, разработку проектов, производство мебели и пр. Договор на выполнение работ по разработке проектной документации.
материалы инженерных изысканий; согласования и утверждения Договор на дизайн проект. Проекты и порядок согласования перепланировки помещений в 2019. Стоимость работ по Договору установлена Протоколом соглашения о договорной цене 5.1.2.
Договор на проектирование договор на разработку проектной документации, договор на Найденые документы по теме & образец договора на проектирование. Договор на инвестиционные проекты, Предметом настоящего Договора является инвестиционная деятельность, осуществляемая Инвестором по реализации по теме договор на инвестиционные проекты. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион.
Типовой договор на дизайн проект – образец
Источник: http://armamenta.ml/6110-obrazec-dogovora-na-razrabotku-i-soglasovanie-proektov
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий (материалов).
По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Надо сказать, что обычно разработка технической документации поручается специальной проектной организации, т.к. это требует определенных знаний и навыков.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является двусторонним (взаимным), консенсуальным и возмездным.
Это вид договора подряда, по которому одна сторона ( это может быть подрядчик, проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика (второй стороны) разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты.
В качестве заказчика по договору подряда на выполнение работ могут выступать любые лица, нуждающиеся в результатах проектных и изыскательских работ.
Однако заказчиком может выступать и подрядчик по договору строительного подряда в тех случаях, когда обязанность по разработке соответствующей технической документации лежит на нем, а у него нет возможности выполнить такую работу самостоятельно.
Договор подряда проектных и изыскательских работ заключается в простой письменной форме. Договор может заключаться на выполнение как всего комплекса проектных и изыскательских работ, так и отдельных их этапов, частей, разделов (например, разработка сметы, изыскательские работы, оформление технической документации и т.д.).
Выполнение проектных и изыскательских работ требует определенных творческих усилий и умений. Предметом договора является:
- выполнение проектных и изыскательских работ в результате которых заказчику представляется заключение об условиях будущего строительства;
- проектная документация, устанавливающая объем и содержание работ, подлежащих выполнению в ходе строительства;
- смета, представляющая собой денежное выражение указанных работ.
Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации и т.п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования.
В зависимости от сложности объекта проектирование может вестись в одну или две стадии. Если объект не представляет большой сложности либо строится по серийному проекту, готовится рабочий проект со сводным сметным расчетом.
При строительстве более сложных объектов вначале готовится технический проект со сводным расчетом стоимости строительства, а затем на его основе разрабатывается рабочий проект с конкретной сметой. ехническая документация передается в готовом виде, пригодном для ее дальнейшего использования.
Передача осуществляется по акту сдачи- приемки. Подрядчик обязуется не передавать копии технической документации третьим лицам без получения от заказчика соответствующего разрешения
Принимать на себя обязанности проектировщика могут лишь субъекты, имеющие специальную лицензию на выполнение таких работ. Как и при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при которой генеральный проектировщик привлекает к выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные организации.
Цена – обязательное условие договора и определяется по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре. Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его этапу. Расчет также может производиться ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором не предусмотрена предварительная оплата. Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ чаще имеет вид сметы, содержащей постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.
Существенным условием договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ является условие о сроке начала и сроке окончания работ.
Срок в данном случае означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента времени) или истечением (для периода времени) которого связано наступление правовых последствий.
Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: указанием календарной даты, события, действий людей, истечения определенного времени и т.д. Заказчик также обязан, если иное не предусмотрено договором подряда проектных и изыскательских работ:
- использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором подряда на выполнение работ, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
- оказывать подрядчику содействие в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
- возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
- привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.
Расторжение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ возможно по инициативе любой из сторон в случае систематического нарушения контрагентом договорных обязательств с возмещением виновной стороной другой стороне убытков, возникших у нее в связи с расторжением договора. Основанием для расторжения данного договора является и признание заказчика в установленном порядке банкротом.
Программа для учета договоров на выполнение проектных и изыскательских работ
Источник: https://blanker.ru/doc/dogovor-podryada-na-proektnie-raboti
Договор оказания сметных услуг
В этом разделе Вы найдёте основные положения к договору на оказание услуг по разработке сметной документации.
Здесь же представлены форма оформления акта приёмки выполненных работ и образец технического задания на разработку сметной документации. Всё это можно взять за основу для заключения договора подряда.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!
- Договор на составление сметной документации образец бланк
- Стд смк 017-2011 договор на оказание инженерно-сметных услуг
- Договор на оказание сметно-технических услуг
- Типовой договор подряда
- Договор № на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации
Договор на составление сметной документации образец бланк
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор возмездного оказания услуг, Договор подряда – ч. 1
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка.
Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. .
Рассмотренный в статье вопрос в большей мере затрагивает область строительства и оказания услуг, хотя составлять смету попросту, полный расчет расходов , возможно для проведения практически любых действий и работ. Что такое смета.
Предприятию-заказчику нужно выполнить какой-либо объём работ, к примеру, построить новый цех. Для этого необходимо составить проект и посчитать, во сколько же обойдётся строительство полностью, начиная от составления проекта, заканчивая вводом здания в эксплуатацию. Есть ли экономический смысл в такой постройке, окупится ли она в процессе деятельности?
На эти вопросы как раз и может дать ответ составление сметы. Работа по учёту всех расходов довольно сложна и кропотлива, часто приходится вносить изменения уже в утверждённую смету, ведь учесть надо всё. Меняется стоимость работ, цена материалов и вспомогательных средств, при выполнении работ возникают непредвиденные ситуации, меняются исполнители задания и т.
Самостоятельно составить смету практически невозможно, если речь идёт о большом количестве работ и операций. Этим занимаются специализированные организации, например, проектно-сметные бюро, которые имеют навык необходимых расчетов и знают, как правильно учесть стоимость производимых работ.
Если нужна правильная смета, заключайте договор. Сделать это необходимо, так как неверно составленная смета может повлечь огромные убытки при осуществлении работ.
Договор на составление сметы, в общем и целом, мало отличается от договора оказания услуг. По такому соглашению составитель сметы обязуется произвести все необходимые расчеты, представить документацию заказчику, а последний принимает смету и оплачивает деятельность составителя.
Но при этом в тексте договора нужно учесть право заказчика на обращение к компании-составителю расчетов, в случаях несоответствия документации действительности, либо изменения каких-то условий при выполнении работ.
Ниже расположен типовой бланк и образец договора на составление сметной документации, вариант которого можно скачать бесплатно. Типовая форма и пример договора на составление сметной документации.
Остались вопросы? First name:. Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл.
Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл.
Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл.
Нижегородская Горьковская Новгородская обл.
Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл.
Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл.
Уральская обл.
Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Договор подряда на выполнение строительных работ, генподряд. Акт скрытых работ, бланк, образец. Кс-3 форма, образец, пример, бланк.
Правила заполнения и исполнения. Как получить разрешение на строительство. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки.
Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome.
Домашний юрист. Все права защищены.
Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. .
Стд смк 017-2011 договор на оказание инженерно-сметных услуг
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ и технический отчет.
Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору с момента оплаты суммы аванса и передачи необходимой документации по акту приемки. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик:. При необходимости предоставляет Исполнителю доступ на объект для осуществления обследования на весь период действия договора.
Предоставляет Исполнителю всю необходимую имеющуюся в наличии документацию для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
Договор на оказание сметно-технических услуг
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др. Подпункты 1.
Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.
Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.
Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономия на налогах: договор подряда вместо трудового
Получение паспорта по достижении 14,20 и 45 лет, а также в случаях изменения записи в актах гражданского состояния 300 В случае утраты или порчи паспорта 1,5 тыс.
А между школами и Домом творчества заключаются договора. Оно должно находится в спальном районе, в 5-15 минутной доступности потенциальных клиентов – жителей близлежащих домов. А потому очень важно, чтобы он удовлетворял рыночному спросу (определяется в ходе предварительных исследований) и обеспечивал минимальные риски.
Помните, без лицензии автошкола не имеет права функционировать. Составление жалобы в обслуживающую организацию с приложением копии акта. При приобретении квартиры или дома в кредит максимальная сумма вычета будет 3 миллиона рублей.
Это объясняется как минимальными рисками для банка (наличие залогового имущества), так и крупными выплатами в накопительной перспективе. Пневматическое оружие традиционно рассматривается как развлечение.
Образец и особенности составления документа.
Прервутся выплаты только в случае окончания службы.
Типовой договор подряда
И вот суд рассмотрел исковые требования в оторванности от причин конфликта и только, а то, что собой представляет Сорочкин, как чиновник, его, увы, не интересовало. При личном визите заявителя в государственные структуры учреждения отделения произведет все манипуляции с бумагами и сделает фото.
Подготовить аукционную документацию по проведению аукциона. Головной офис расположен в России, но программа действует во всем мире и фактически не имеет границ.
Эти сведения имеют особое значение, поскольку данный документ не предусматривает фотографии работника. Последствия эвикции необходимо отличать от последствий недействительности договора купли-продажи. Уступи всем, и можно направо (5.
Федеральный закон не может устанавливать сроки, которые в случае их пропуска по уважительным причинам не могли бы быть восстановлены судом или иным правоприменительным органом, поскольку право на обращение за получением государственной услуги не может быть ограничено процедурными нормами, направленными на рационализацию деятельности государственных властей. Если у Вас остались вопросы, то обратитесь за консультацией к нашим юристам.
Штандарт, какой перекрыт эмалью, располагается на основной стороне медали, какая тоже носит название аверса. Сроки оформления и подачи. Если работодатель нарушил данный закон и уволил работника, который растит в одиночку ребенка-инвалида, то такой сотрудник имеет право обратиться с соответствующим заявлением в инспекцию по труду, районный суд либо прокуратуру.
Рассматриваем различную кредитную историю: -Нулевая- (отсутствие кредитов). Оскорбление как юридический термин.
Несмотря на то, что действующим законодательством не определена необходимость написания заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск при наличии соответствующего графика, многие работодатели требуют от сотрудников предоставление этого документа. Кроме того, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимо сдать налоговую декларацию.
Если вы, как мать одиночка, хотите принять участие в жилищной программе, подайте соответствующее заявление и дождитесь прихода специальной комиссии, которая осмотрит ваше жилье и оценит условия проживания. На сегодняшний день для этого не нужно обращаться к нотариусу или в другие структуры.
Договор на оказание сметно-технических услуг. на оказание сметно- технических услуг. в лице, действующего на основании.
Отсутствие бланков для оформления полиса. Форма договора (простая письменная) и его содержания как для поставки, так и для купли-продажи аналогичны. Тамбов Мировой судья участка 4 Октябрьского района г. Пособие предназначено для семей, усыновляющих первого или второго ребёнка. Если решение не будет обжаловано, оно вступает в силу через 10 дней после вынесения (ст.
Чтобы рассчитать страховую сумму на будущие периоды, сотрудники страховой компании исходят из планируемого остатка размера задолженности, указанного в графике по кредиту. При предложении покупки сособственникам и другим лицам, условия сделки должны быть одинаковыми. Количество и характер допущенных ошибок является основанием для принятия решения об успешности прохождения стажировки.
Вам тоже нужно, хотя бы поверхностно, понимать о чем речь и уметь поддержать разговор. В частности, ими являются: Работники, моложе 18 лет. Её экономика находится в десятке лучших стран всего мира.
Утерян договор дарения как восстановить. Акт о порче имущества при затоплении квартиры или офиса. Это два разных независимых друг от друга условия, которые выполняются в указанной последовательности.
До конца остается непонятным, входит ли декретный отпуск в трудовой стаж. При этом берутся во внимание такие материальные поступления, как: Пенсионные выплаты.
Прописка будет продлена на тот период, который оплачен гражданином, то есть если он вносит налог за 3 месяца, то и длительность её действия будет аналогичной. Вот собственно и .
Узнайте о том, можно ли сделать перепланировку в ипотечной квартире. Официального ответа на этот вопрос нет ни в Правилах, ни в Инструкции.
Источник: https://caferosemary.com/trudovoe-pravo/dogovor-okazaniya-smetnih-uslug.php
Договор на проектирование (договор на разработку проектной документации, договор на разработку проектно-сметной документации (ПСД)), типовой договор на проектирование образец,договор разработка проекта, договор на оказание услуг по проектированию, строительства, реконструкции, сметной документации
___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _______________, действующ__ на основании
(наименование или Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.)
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: ______________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ. 1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Примерная форма договора подряда на выполнение проектных работ (разработка технической документации) (подготовлено экспертами компании
Договор подряда на выполнение проектных работ
(разработка технической документации)
г. [место заключения договора] | [число, месяц, год] |
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение всех работ по разработке технической документации, необходимой для [указать цель разработки документации и идентифицирующие признаки объекта], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Выполняемая по настоящему договору работа по разработке технической документации (далее по тексту – Техническая документация) включает в себя следующее: [подробно указать перечень научной, технической и другой документации, подлежащей разработке, а также содержание, объем, этапы и другие условия выполняемой работы].
1.3. Разработка технической документации осуществляется на основании задания на проектирование от [число, месяц, год] N [значение], утвержденного Заказчиком, а также иных исходных данных, необходимых для составления технической документации.
1.4. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение] сроком действия до [число, месяц, год].
1.5. Разработка технической документации выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
1.6. Разработка технической документации должна быть выполнена в срок [указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости – промежуточные сроки выполнения работы].
1.7. Работа по разработке технической документации считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи технической документации.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.
2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ.
2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ.
2.1.4. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
2.1.5. Передать Заказчику готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.
2.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.
2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.2.2. Удерживать техническую документацию при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
2.2.3. Отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ, только с согласия Заказчика.
2.3. Подрядчик не вправе:
2.3.1. Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Передать Подрядчику утвержденное Заказчиком задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для составления технической документации.
2.5.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
2.5.3. Принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.
2.5.4. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором.
2.5.5. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
2.5.6. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.5.7. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.
2.5.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.6.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором.
3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Цена выполняемой работы по разработке технической документации по настоящему договору определена путем составления сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение], которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
3.3. По настоящему договору цена работы считается твердой.
3.4. Заказчик оплачивает результат выполненной работы в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-сдачи технической документации на основании выставленного Подрядчиком счета.
3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].
4. Порядок приема-сдачи работы
4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего договора, определен в задании на проектирование и пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее [значение] дней Заказчик обязан принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.
4.3. Подрядчик передает Заказчику по акту приема-сдачи технической документации следующую документацию:
– [значение] экземпляров в [сброшюрованном виде на бумажном носителе/электронном виде] технической документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего договора, согласованной со всеми компетентными органами государственной власти и местного самоуправления;
– копию протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.
4.4. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.
4.5. Заказчик в течение [значение] дней со дня получения акта приема-сдачи технической документации и отчетных документов, указанных в п. 4.3 настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи технической документации или мотивированный отказ от приемки работ.
4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.7. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик вносит необходимые изменения в техническую документацию своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.
4.8. Если в процессе выполнения работы одной из Сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за [значение] рабочих дней до даты фактической остановки работ.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение [значение] рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ.
В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную техническую документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ.
4.9. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
4.10. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы и полной оплаты им законченной работы техническая документация становится собственностью Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.
5.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п. 1.6 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости выполняемой работы.
5.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
5.5. В случае возврата экспертным органом технической документации на доработку Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости проектных работ.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П. | Подрядчик [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия]М. П. |
Источник: http://base.garant.ru/55724290/
